Szegedi Tudományegyetem - Ahol tudás és szándék találkozik

Ajánlattétel

Ajánlat sorszáma: SZTE/2012/PM01658

Ajánlattételi határidő: 2012. november 15 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Szerződéskötéstől számított 30 naptári nap.

A beszerzés rövid ismertetője:

Ajánlattételi határidő hosszabbítva!

A Duna-Tisza Ingatlanfejlesztő Kft. (6726 Szeged, Alsó kikötő sor 8/c) elkészítette a Szegedi Tudományegyetem megbízásából a Bolyai épülete (Szeged, Aradi vértanúk tere 1.) teljes épületrekonstrukciójának építési engedélyes terveit. A munkákra a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 2011 novemberében építési engedélyt adott.

Feladat az elkészült engedélyezési tervdokumentáció áttervezése, egy módosított kivitelezési program alapján. Feladat továbbá a tervmódosítások egyeztetése (dokumentálva) az elsőfokú, illetve a közreműködő szakhatóságokkal.

A módosított építési engedélyezési tervdokumentációt 10 példányban kell átadni a megrendelőnek papír alapú formátumban, illetve 2 példány digitális formátumban (CD/DVD).

Az áttervezés, a szakhatósági egyeztetések és az építési engedélyezés során felmerülő összes költség a nyertes pályázót terheli! (Tulajdoni lap és hiteles térképmásolat kiváltása, közreműködő szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjai, szakértői díjak…)

 

Tervezési feladat az épületben kialakítandó izotóp labor teljes körű engedélyezési dokumentációjának elkészítése és az engedélyezés lefolytatása is.

 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az engedélyezési tervek készítőjének (Duna-Tisza Ingatlanfejlesztő Kft, (6726 Szeged, Alsó kikötő sor 8/c)) előzetes hozzájáruló nyilatkozatát, amely az ajánlattevő továbbtervezési jogát igazolja, vagy igazolnia kell más hiteles módon, hogy az építési engedélyes tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás felett tulajdonjoga van.

 

Az elkészítendő tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona lesz, de a tervezési díj megfizetésével a Megrendelő megszerzi a tervdokumentáció szabad, korlátozásmentes felhasználói jogát, amely alapján a Tervező előzetes jóváhagyása nélkül (de tájékoztatása mellett) jogosult azt teljes körben és korlátlan ideig felhasználni, továbbtervezésre másnak átadni, ezzel kapcsolatban a Tervezőnek további igénye nincs.

A meglévő tervekbe betekintést biztosítunk 2012. november 8-án, 13-16 óráig, az SZTE Műszaki és Beruházási Irodáján (Szeged, Szentháromság u. 34.). Ügyintéző: Kószó Péter, II. emelet, 21. szoba.

A tervezési feladatokat azon szakemberek láthatják el, akiknek szakmagyakorlási jogosultsági szintje azonos, vagy magasabb, mint a rendelkezésre álló kiviteli terveket készítő tervezőké. (Lásd a letölthető műszaki leírásoknál.)

 

 

Ajánlattevővel szembeni alkalmassági feltételek:

Rendelkezzenek érvényes kamarai azonosítóval. A szakmai jogosultságokat igazoló Kamarai határozatok másolatai csatolandók

Rendelkezzenek legalább 5 éves szakmai gyakorlattal

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó aki

a) Végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték.

b) Olyan gazdálkodó szervezet, amelynek tagja, vagy vezető tisztségviselője gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg olyan gazdálkodó szervezet, amelynek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta.

c) A közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt.

d) Egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.

e) Korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési és egyéb pályázati eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig.

 

Figyelem! Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a fenti kizáró okok hatálya alatt nem áll.

 

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

 

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

 

A vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be, a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A számla fizetési határideje 60 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Letölthető állományok:
BOLYAI ép. eng. terv építész műleírás.pdf
webrához tervezői szerződés tervezet.doc

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás



Ajánlat benyújtásának módja: Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Fakan Zoltán, irodavezető

fakan.zoltan@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kószó Péter, főmunkatárs SZTE GMF Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36 (62) 545-605, +36 (62) 544-000/5605, fax:

email: koszo.peter@gmf.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Duna-Tisza Ingatlanfejlesztő Kft. (Szeged, Asló kikötő sor 8/c)
Nyertes ajánlati ár: 1 000 000,-Ft+ÁFA