Szegedi Tudományegyetem - Ahol tudás és szándék találkozik

Ajánlattétel

Ajánlat sorszáma: SZTE/2012/PM01495

Ajánlattételi határidő: 2012. szeptember 19 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Folyamatos tervszolgáltatással a módosított építési engedély jogerőre emelkedését követő 7. nap

A beszerzés rövid ismertetője:

HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁS

A Szegedi Tudományegyetem a TIOP 2.2.2 pályázata keretében emelt szinten létesülő V. osztályú repülőteret épített a Szeged, Semmelweis u. 6. szám alatt. A repülőtérrel kapcsolatosan építési engedélymódosítási kérelmet adott be az SZTE, és az alábbi tervmódosítások váltak szükségessé:

 

- A megnövekedett méretű, 20 m-es leszálló plató és szervízszint +11,85 m magasság feletti módosított statikai kiviteli terveinek elkészítése

 

- A repülőtér létesítési engedélye során meghatározott tűzvédelmi megoldás szerint a gépészeti és elektromos kiviteli tervek módosítása

 

- A megnövekedett plató fűtéstervének módosítása

 

- A repülőtér létesítési engedélye során meghatározott világítási igények szerint a fénytechnikai tervek módosítása (engedélyes és kiviteli tervek)

 

Az új kivitelezési tervdokumentációt 6 példányban kell átadni a megrendelőnek papír alapú formátumban, illetve 2 példányban digitális (.pdf és .dwg is) formátumban CD- n vagy DVD-n. A digitális példányoknak tartalmazniuk kell árazott és árazatlan költségvetéseket is.

Az áttervezés és a szakhatósági egyeztetések során esetlegesen felmerülő összes költség a nyertes pályázót terheli! (pl.: Tulajdoni lap és hiteles térképmásolat kiváltása, közreműködő szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjai, szakértői díjak…)

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a kivitelezési tervek készítőjének (KÖZTI ZRT., 1023 Budapest, Lublói u. 2.) előzetes hozzájáruló nyilatkozatát, amely az ajánlattevő továbbtervezési jogát igazolja, vagy igazolnia kell más hiteles módon, hogy a kiviteli tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás felett tulajdonjoga van.

 

Az elkészítendő tervdokumentációban foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona lesz, de a tervezési díj megfizetésével a Megrendelő megszerzi a tervdokumentáció szabad, korlátozásmentes felhasználói jogát, amely alapján a Tervező előzetes jóváhagyása nélkül (de tájékoztatása mellett) jogosult azt teljes körben és korlátlan ideig felhasználni, továbbtervezésre másnak átadni, ezzel kapcsolatban a Tervezőnek további igénye nincs.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 15. § szerint a felek elfogadják, hogy a tervező az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban az Étv. 33. § (4) bekezdése szerint tervezői művezetést végezhet, amelyre a felek ennek szükségessége esetén külön szerződést kötnek.

A kiviteli tervekbe betekintést biztosítunk 2012. szeptember 12-én, 9-11 óráig, az SZTE SZAKK (Szeged, Tisza Lajos krt 107.) TIOP 2.2.2 projektirodájában. Ügyintéző: Márkus Péter projektmenedzser tel.: +36 62 545-946

 

A vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be, a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A számla fizetési határideje 60 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

A tervezési feladatokat azon szakemberek láthatják el, akiknek szakmagyakorlási jogosultsági szintje azonos, vagy magasabb, mint a rendelkezésre álló kiviteli terveket készítő tervezőké.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó aki

 

a) Végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték.

b) Olyan gazdálkodó szervezet, amelynek tagja, vagy vezető tisztségviselője gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg olyan gazdálkodó szervezet, amelynek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta.

c) A közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt.

d) Egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.

e) Korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési és egyéb pályázati eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig.

Figyelem! Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a fenti kizáró okok hatálya alatt nem áll.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás



Ajánlat benyújtásának módja: Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Fakan Zoltán, irodavezető

fakan.zoltan@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Basics Ákos, irodavezető-helyettes SZTE GMF Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36 (62) 545-625, +36 (62) 544-000/5625, fax: +36 (62) 544-330, +36 (62) 544-000/4330

email: basics.akos@gmf.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Középülettervező Zrt. (Budapest, Lublói u. 2.)
Nyertes ajánlati ár: 2 650 000,-Ft+ÁFA