A Szegedi Tudományegyetem TIOP 1.3.1-10/1-2010-0007 pályázat keretében SZTE TTIK Bólyai épület felújítása tárgyú építési beruházás független mérnöki szolgáltatás megrendelése.
A felújítás címe: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.- Tisza Lajos krt. 84-86.- Pécsi u. 2.
A kivitelezés vállalási ára: bruttó 1.363 millió forint
Ajánlattevővel szembeni alkalmassági feltételek:
A teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek végzettségének és képzettségének ismertetése, aláírt szakmai önéletrajzuk és a képzettség igazolásául szolgáló okiratok másolatának csatolása, valamint az építési műszaki ellenőri, továbbá a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri névjegyzékben való felvétel igazolásával.
Alkalmatlanság: Alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább
- 244/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget tevő, ME-É-I és ME-ÉG-I és ME-V-I műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező szakemberrel/szakemberekkel
- öt éves műszaki ellenőri gyakorlattal
- Az elmúlt 36 hónapban legalább egy darab, legalább bruttó 1.000 millió forint ( egymilliárd Ft) beruházási értékű, EU által (társ)finanszírozott,építési beruházás megvalósításában szerzett független mérnöki, vagy műszaki ellenőri referenciával. (A referenciaigazolásokat a munka pontos megnevezésével és kapcsolattartó személy elérhetőségével adja meg.)
Figyelem! A fenti alkalmassági feltételeket a tételenként megadott formában tartalmazza Ajánlattevő ajánlata.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó aki
a) Végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték.
b) Olyan gazdálkodó szervezet, amelynek tagja, vagy vezető tisztségviselője gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg olyan gazdálkodó szervezet, amelynek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta.
c) A közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt.
d) Egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.
e) Korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési és egyéb pályázati eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig.
Figyelem! Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a fenti kizáró okok hatálya alatt nem áll.
A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:
nettó összeg:………………………..,- Ft
ÁFA 27%:………………………….- Ft
Bruttó összeg:…………………...….,- Ft
A vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be, a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.
A számla fizetési határideje 60 naptári nap.
Megrendelő előleget nem fizet.
FONTOS! Jelen eljárásnál az ajánlatot mindenképpen, zárt borítékban 2 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton jutassák el (jelen eljárásnál webes feltöltés esetén is elengedhetetlen) . A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot.
Nyertes ajánlattevő: NEGA 97 Beruházó és Fővállalkozó Zrt (Budapest, Etele út 59-61.)
Nyertes ajánlati ár: 3 600 000,-Ft+ÁFA
SZTE Gazdasági Szervezet
6720 Szeged, Horváth M. u. 1/B